Yazılım Sözleşmesinde Olması Gereken 10 Hayati Madde & Kaynak Kod Güvencesi

YAZILIM GELİŞTİRME VE KAYNAK KOD DEVRİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK TASLAK)

1. TARAFLAR
İşbu sözleşme; bir tarafta [MÜŞTERİ / ŞİRKET ADI] (bundan böyle "İŞVEREN" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta [GELİŞTİRİCİ ADI SOYADI / ŞİRKETİ] (bundan böyle "YÜKLENİCİ" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Yüklenici; İşveren'in talep ettiği [PROJE ADI - Örn: iOS & Android Mobil Uygulama ve Web Yönetim Paneli] yazılımını, ekte yer alan Teknik Şartname'ye ve Clean Architecture mimari standartlarına uygun olarak tasarlamayı, kodlamayı ve anahtar teslim devreye almayı taahhüt eder.

3. TESLİMAT AŞAMALARI VE HAKEDİŞ (MILESTONES)
Ödemeler, işin aşamalı olarak tamamlanması ve İşveren tarafından test edilip onaylanması ile serbest bırakılacaktır:
- Aşama 1 (%25): UI/UX Wireframe, Veritabanı Şeması ve Proje Başlangıç Avansı
- Aşama 2 (%25): Çekirdek API, Kullanıcı Yönetimi ve İlk Çalışan Demo (Alpha)
- Aşama 3 (%25): Tüm Modüllerin Tamamlanması ve Test Süreci (Beta / TestFlight / Dahili Test)
- Aşama 4 (%25): App Store & Google Play Mağaza Onayı, Canlıya Geçiş ve Kaynak Kod Teslimi

4. KAYNAK KOD VE FİKRİ MÜLKİYET MÜLKİYETİ (IP ASSIGNMENT)
Yüklenici; proje kapsamında yazılan tüm kaynak kodları (Frontend, Backend, Veritabanı Scriptleri, Yapılandırma Dosyaları), Git depolarını ve fikri mülkiyet haklarını, nihai hakediş ödemesinin tamamlanmasıyla birlikte hiçbir kısıtlama, telif veya lisans ücreti talep etmeksizin İŞVEREN'E ŞARTSIZ VE KOŞULSUZ OLARAK DEVREDER. Yüklenici, projeye kilit (backdoor, time-bomb veya şifreleme) koyamaz.

5. GİZLİLİK VE REKABET YASAĞI (NDA)
Yüklenici; İşveren'e ait iş fikri, kullanıcı verileri, veritabanı yapısı, ticari sırlar ve algoritmaları üçüncü taraflarla paylaşamaz. Bu yükümlülük sözleşme sona erdikten sonra dahi 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

6. MAĞAZA (APP STORE & GOOGLE PLAY) KABUL GARANTİSİ
Yüklenici; geliştirilen mobil uygulamanın Apple App Store ve Google Play Console yönergelerine uygun kodlanacağını garanti eder. Mağazadan kaynaklanan teknik ret durumlarında Yüklenici, ek ücret talep etmeksizin gerekli revizyonları 5 (beş) iş günü içinde yapmakla yükümlüdür.

7. YAZILIMSAL HATA VE TEKNİK DESTEK GARANTİSİ (1 YIL)
Projenin canlıya alınış tarihinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca, yazılımdan kaynaklanan hata (bug), çökme veya API kopuklukları Yüklenici tarafından ÜCRETSİZ olarak giderilecektir.

8. TESLİMAT SÜRESİ VE GECİKME CEZAİ ŞARTI
Projenin toplam teslim süresi sözleşme imzasından itibaren [X] iş günüdür. Yüklenici'den kaynaklanan kusurlu gecikmelerde her geçen gün için toplam proje bedelinin binde 2'si (%0.2) oranında cezai şart uygulanır.

9. FESİH VE YARIDA KALMA DURUMU
Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, Yüklenici o güne kadar tamamlanan tüm kaynak kodları ve dökümanları İşveren'e eksiksiz teslim etmek zorundadır.

10. YETKİLİ MAHKEME VE YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda [ŞEHİR - Örn: Ankara] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İŞVEREN KAŞE / İMZA:                               YÜKLENİCİ KAŞE / İMZA:
Tarih: [GG.AA.YYYY]                               Tarih: [GG.AA.YYYY]